Licitação 06/2022
A Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade – SEMOB, realizará licitação visando à contratação de empresa para à Execução das Obras de Construção do Terminal de Ônibus Urbano do Itapoã, Área especial do Terminal de ônibus urbano, a cargo da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade – SEMOB, segundo as condições e especificações previstas no Projeto Básico, por meio de licitação na modalidade Concorrência Pública, na forma de Execução Indireta, do tipo Menor Preço, sob o Regime de Empreitada por Preço Unitário.
Recebimento das propostas:
Dia: 10 de maio de 2022
Hora: 10:00 horas
Local: Auditório situado no SAUS, Quadra 01,Bloco G, Lote 315 – Edifício Telemundi I – 6º andar, Sala de Reuniões, Brasília- DF – CEP: 70.070-001- Brasília – DF.
•Publicação do Extrato do edital de Concorrência 06/2022 ;
•Publicação em Jornal de Grandes Circulação Correio Brasiliense;
•Edital de Concorrência nº 06/2022;
•ANEXO II – Modelo de Proposta;
•ANEXO IV – Minuta de Termo de Contrato;
•ANEXO V – Projeto de Engenharia e Arquitetura;
•ANEXO VI – Especificação Técnica – (ID 71979853).
• Publicação do Extrato do Resultado Final do edital de Concorrência 06/2022 ;
• Relatório Final da Concorrência nº 06/2022
Licitação 03/2022
A Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade – SEMOB, realizará licitação visando à contratação de empresa para à Execução das Obras de Construção do Terminal de Ônibus Urbano do Varjão, Quadra 10, Conjunto H, Lote 01, a cargo da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade – SEMOB, segundo as condições e especificações previstas no Projeto Básico, por meio de licitação na modalidade Concorrência Pública, na forma de Execução Indireta, do tipo Menor Preço, sob o Regime de Empreitada por Preço Unitário,
Recebimento das propostas:
Dia: 29 de abril de 2022
Hora: 10:00 horas
Local: Auditório situado no SAUS, Quadra 01,Bloco G, Lote 315 – Edifício Telemundi I – 6º andar, Sala de Reuniões, Brasília- DF – CEP: 70.070-001- Brasília – DF
• Publicação do Extrato do edital de Concorrência 03/2022 ;
• Publicação em Jornal de Grandes Circulação Correio Brasiliense;
• Edital de Concorrência nº 03/2022;
• ANEXO II – Modelo de Proposta
• ANEXO IV – Minuta de Termo de Contrato
• ANEXO V – Projeto de Engenharia e Arquitetura- (78801374) (78800767)
• ANEXO VI – Especificação Técnica – Engenharia e Arquitetura (78801567) e (78801199 )
• Ata da Licitação 03/2022- 1.º Sessão
• Publicação do Extrato do Resultado Final do edital de Concorrência 03/2022;
• Relatório Final da Concorrência nº 03/2022
Licitação 06/2021
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para execução de serviços referentes à Execução das Obras Remanescentes de Construção do Terminal de Ônibus Urbano do Itapoã, Área especial do Terminal de ônibus urbano, a cargo da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade – SEMOB, segundo as condições e especificações técnicas previstas no Projeto Básico e seus Anexos, por meio de licitação na modalidade Concorrência Pública, tipo menor preço, critério de julgamento menor preço global, sob o regime de execução indireta, empreitada por preço unitário.
Recebimento das propostas:
Dia: 12 de janeiro de 2022
Hora: 10:00 horas
Local: Auditório situado no SAUS, Quadra 01,Bloco G, Lote 315 – Edifício Telemundi I – Brasília – DF CEP: 70.070-001.
Anexo II – Minuta de Termo de Contrato
Anexo III – Planilha de Custos e Formação de Preços
Anexo V – Cronograma físico-financeiro);
Anexo VI – Projeto Básico de Engenharia, Projeto Básico de Arquitetura e Especificação Técnica ;
Anexo IX – Modelo de Proposta.
Publicação no Jornal de Grande Circulação do Extrato do Edital de Concorrência 06/2021- JORNAL DE BRASÍLIA
Licitação 05/2021
A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação instituída pela Ordem de Serviço nº 09, de 13 de janeiro de 2021, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, página 26 em 14 de janeiro de 2021, Torna público à todos os interessados que fará Concorrência Pública, do tipo menor preço, mediante o regime de empreitada por preços unitários, cujo objeto é para contratação de empresa visando à Execução das Obras de Reforma do Terminal Rodoviário do Gama Centro, Setor Central Gama – DF – 72405- 610, constantes no processo 00090-00017972/2020-60.
Demais informações poderão ser obtidas pelo e-mail: cel@semob.df.gov.br ou cecon@semob.df.gov.br. A Licitação será regida pela Lei nº 8.666/93 e Legislação Complementar.
Recebimento das propostas:
Dia: 15/09/2021
Hora: 10:00 horas
Local: Auditório situado no SAUS, Quadra 01,Bloco G, Lote 315 – Edifício Telemundi I – Brasília – DF CEP: 70.070-001.
Anexo II – Minuta de Termo de Contrato
Anexo III- Planilha de Custos e Formação de Preços
Anexo V – Cronograma físico-financeiro Vide Documento
Anexo VI – Projeto Básico de Engenharia e Especificações Técnicas
Anexo VII -Projetos de Arquitetura
Licitação 03/2021
A presente licitação tem por objeto a delegação da operação, mediante permissão por linha, de 16 (dezesseis) lotes de linha(s) de ônibus, com os respectivos desmembramentos operacionais, a serem operadas com até 06 (seis) ônibus/microônibus, pelo prazo de 10 (dez) anos, prorrogável uma única vez, por igual período, cujas especificações são apresentadas no Anexo II deste Edital, para operação de linha(s) do Serviço de Transporte Público Complementar Rural – STPCR, para atendimento as áreas rurais do Distrito Federal.
1 – Publicação do Extrato do edital de Concorrência 03/2021
2 – Edital de Concorrência nº 03/2021;
3 – Anexo I – Projeto Básico-;
4 – Anexo II- Especificações Técnicas;
5- Anexo III- Composição dos lotes de Linhas-;
Item C – PARÂMETROS OPERACIONAIS DOS LOTES
Lote 1, Lote 2 , Lote 3, Lote 4, Lote 5, Lote 6 , Lote 7 , Lote 8 , Lote 9, Lote 10 , Lote 11 , Lote 12 , Lote 13, Lote 14 , Lote 15 e Lote 16.
6 – Anexo IV – Modelos de cartas e declarações
7 – ANEXO V – Contrato de adesão
8 – Relatório SEI-GDF n.º 3/2021 – SEMOB/GAB/CEL
9 – Resultado de Habilitação Concorrência nº 03/2021
10- Lista de Presença Concorrência 03/2021- 2º Sessão
11 – Ata Concorrência 03/2021- 2º Sessão
12 – Relatório Final SEI-GDF n.º 4/2021
13- Publicação Resultado Final
Licitação 02/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada na execução das Obras de Reforma do Terminal Rodoviário do Gama Centro, mediante o regime empreitada por preço unitário, conforme especificações constantes constantes no Projeto Básico – Anexo I, que é parte integrante deste edital.
Recebimento das propostas:
Dia: 19/02/2021
Hora: 10:00 horas
Local: SAIN – Setor de Áreas Isoladas Norte – Estação Rodoferroviária de Brasília – Sobreloja – ALA SUL – Brasília – DF CEP: 70.631-900.
O Edital poderá ser impresso gratuitamente pelo site www.semob.df.gov.br. Demais informações poderão ser obtidas pelo e-mail: cel@semob.df.gov.br ou dicon@semob.df.gov.br.
• Publicação do Extrato do edital de Concorrência 02/2021
• Edital de Licitação
• Anexo I – Projeto Básico
• Anexo III – Planilha de Custos e Formação de Preços
• Anexo IV – Composição de BDI
• Anexo V – Cronograma Físico e Financeiro
• Anexo VI – Projeto Básico de Engenharia e Especificações Técnicas
• Anexo VI – Projeto Básico de Engenharia e Especificações Técnicas 2
• Anexo VI – Projeto Arquitetônico
• Anexo IX – Modelo de Proposta
• Ata 1° Sessão
Licitação 01/2021
Objeto: Contratação de empresa visando à Execução das Obras de Construção do Terminal de Ônibus Urbano do Sol Nascente, localizado na QD 105 – conjunto M – AE01 – Trecho 2 Região Administrativa do Sol Nascente.
• Relatório de Habilitação Concorrência nº 01/2021 -SEI nº (ID 73432832)
• Publicação do Extrato de Habilitação Concorrência 01/2021 -SEI nº (73798749);
• Publicação do Extrato do edital de Concorrência 01/2021 -SEI nº (69792295);
• Edital de Concorrência nº 01/2021- SEI nº (69794373);
• ANEXO I – PROJETO BÁSICO- SEI nº (67578356);
• ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato- SEI n° (69510671)
• Anexo III- Planilha de Custos e Formação de Preços- SEI nº (69478190)
• Anexo IV- Composição do BDI- SEI nº (69478190)
• ANEXO V – Cronograma físico-financeiro- SEI nº (69478190)
• ANEXO VI -Projeto Básico de Engenharia – nº (69323472), Especificação Técnica SEI nº (68334828), Laudo Técnico Topográfico SEI nº (69323141), Laudo Técnico de Sondagem SEI nº(69323277), Projeto de Arquitetura SEI nº(60850705)
• ANEXOS VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV,XVI, XVII,XVIII, XIX,XX- SEI n° (69794373)
Concorrência nº 01/2021
• Relatório Final da Concorrência nº 01/2021 -SEI nº (ID 74483825)
• Resultado Final – Edital de Concorrência nº 01/2021 – SEI nº (ID 74545497).
• Resultado Final – Edital de Concorrência nº 01/2021
Licitação 03/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de Obra de Construção do Terminal de Ônibus Urbano do Itapoã, Área Especial do Terminal de Ônibus Urbano, mediante o regime empreitada por preço unitário, conforme especificações constantes constantes no Projeto Básico – Anexo I, que é parte integrante deste edital.
Recebimento das propostas:
Dia: 27/08/2020
Hora: 15 horas
Local: SAIN – Setor de Áreas Isoladas Norte – Estação Rodoferroviária de Brasília – Sobreloja – ALA SUL – Brasília – DF CEP: 70.631-900.
O Edital poderá ser impresso gratuitamente pelo site www.semob.df.gov.br. Demais informações poderão ser obtidas pelo e-mail: cel@semob.df.gov.br ou dicon@semob.df.gov.br.
• Publicação do Extrato do edital de Concorrência 03/2020
• Edital de Concorrência nº 03/2020
• Anexo III – Planilha de Custos e Formação de Preços
• Anexo IV – Composição do BDI
• ANEXO V – Cronograma físico-financeiro
• ANEXO VI – Projeto de Engenharia 1
• ANEXO VI – Projeto de Engenharia 2
• ANEXO IX – Modelo de Proposta
• Resultado de Habilitação da Concorrência – DODF
• Resultado Final da Concorrência – DODF
Licitação 02/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de Obra de Construção do Terminal de Ônibus Urbano do Varjão, Quadra 10, Conjunto H, Lote 01, mediante o regime empreitada por preço unitário, conforme especificações constantes constantes no Projeto Básico – Anexo I, que é parte integrante deste edital.
Recebimento das propostas:
Dia: 27/08/2020
Hora: 10 horas
Local: SAIN – Setor de Áreas Isoladas Norte – Estação Rodoferroviária de Brasília – Sobreloja – ALA SUL – Brasília – DF CEP: 70.631-900.
• Publicação do Extrato do edital de Concorrência 02/2020;
• Edital de Concorrência nº 02/2020;
• Anexo III- Planilha de Custos e Formação de Preços;
• Anexo IV- Composição do BDI;
• ANEXO V – Cronograma físico-financeiro;
• ANEXO VI – Projeto de Engenharia
• Resultado de Habilitação da Concorrência – DODF
Licitação 01/2020
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de assessoramento e apoio técnico à Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, na gestão pública de governança das ações e dos programas de Infraestrutura de Transportes e de Parcerias Público-Privada.
• Publicação de Comissão Especial de Licitação
• 1º Caderno de Perguntas e Respostas
• 2º Caderno de Perguntas e Respostas
• Adiamento Edital de Concorrência N° 01/2020
• 1º Caderno de Perguntas e Respostas
Licitação 03/2018
Objeto: Outorga de 200 (duzentas) autorizações para a prestação do serviço de interesse público de Transporte por Táxi Adaptado no Distrito Federal, instituído pela Lei nº 5.323, de 17 de março de 2014 e seu processo seletivo regulamentado pelo Decreto nº 37.668, de 29 de setembro de 2016 e pelo Decreto nº 38.232, de 29 de maio de 2017, com a finalidade de atender às necessidades de deslocamento da população, conforme quantitativo definido pelo Decreto nº 39.289, de 16 de agosto de 2018.
• Prorrogação das inscrições
• Resultado dos sorteados
• Resultado do sorteio
• Prorrogação do prazo de entrega da documentação
• Relação dos habilitados e inabilitados
• DODF – Habilitados (resultado preliminar)
• DODF – Classificados (resultado preliminar)
• DODF – Resultado definitivo
• Relação de classificados
• Convocação para apresentação de documentos originais
• Informações para apresentação de documentos originais
• Atas
• Chamamento dos classificados
LICITAÇÃO 01/2023
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e asseio, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, máquinas e insumos necessários, a fim de atender as instalações da Rodoviária do Plano Piloto em Brasília/DF, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital.
1- Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023
2 – Publicação do Extrato do Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico Nº 01/2023 – SEMOB/DF
1º Caderno de Perguntas e Respostas – Pregão Eletrônico N° 01/2023
LICITAÇÃO 07/2022
Objeto: Registro de Preços para Contratação de empresa especializada para prestar serviço, sob demanda, de Manutenção Predial, contemplando o fornecimento de peças, equipamentos, ferramentas, materiais, EPI e mão de obra nos moldes das planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos de Índice da Construção Civil – SINAPI e SICRO – Sistema de Custos Referenciais de Obras, conforme condições, quantidades e exigências apresentadas no Termo de Referência, considerando o atendimento a Rodoviário do Plano Piloto no Distrito Federal, conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
1- Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 07/2022
2 – Anexo I – Termo de Referência 2;
3 – Anexo II – Minuta de Contrato;
4 – Anexo III – Ata de Registro de Preços;
5 – Publicação do Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico SRP Nº 07/2022 (ID – 92839916)
6 – Nota Informativa – Telefones para Vistoria
7 – Caderno de Perguntas e Respostas – Pregão Eletrônico nº 07/2022 – SRP
LICITAÇÃO 01/2022
Objeto: Registro de preço para contratação de serviços técnicos especializados na área de Tecnologia da Informação, em lote único, do tipo menor preço global, para atividades continuadas de atendimento e suporte técnico de 1º e 2º níveis, suporte a infraestrutura de redes e segurança da informação de 3º nível, suporte a administração de banco de dados e suporte a análise de banco de dados e banco de dados geoprocessados, e suporte à governança de tecnologia da informação. Conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital.
• Edital De Pregão Eletrônico SRP – Nº 01/2022
• Anexo I – Termo De Referência
• Anexo II – Minuta De Contrato
• Anexo III – Minuta De Ata De Registro De Preços
• Publicação do Aviso De Licitação De Pregão Eletrônico SRP – Nº 01/2022
LICITAÇÃO 02/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar serviço, sob demanda, de Manutenção Predial, contemplando o fornecimento de peças, equipamentos, ferramentas, materiais, EPI e mão de obra nos moldes das planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos de Índice da Construção Civil – SINAPI e SICRO – Sistema de Custos Referenciais de Obras, conforme condições, quantidades e exigências apresentadas no Termo de Referência, considerando o atendimento ao Terminal Rodoviário de Brazlândia – Centro e demais Terminais Rodoviários e Estações do BRT-Sul, no Distrito Federal. conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
• Publicação do Extrato do Pregão Eletrônico
• Projeto Básico
• Relatório Estações BRT
• Relatório Terminais Interestaduais
• Relatório Situacional Geral
• Estudo Técnico 1
• Planilha de Custo – Base Sol Nascente
• Tabela Vida Útil da Edificação
• Tabela Áreas dos Terminais e Estações
• Planilha Orçamentária Referencial – Manutenção Predial
LICITAÇÃO 01/2021
Objeto: Registro de Preços de fornecimento e instalação de paraciclos, em todo o Distrito Federal, por empresa especializada, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I deste Edital.
• Anexo I – Termo de Referência
• Orçamento BDI com Desoneração
• Orçamento BDI sem Desoneração
• Planilha Memória de cálculo Maio 2021
• Planilha de custos Paraciclos Desonerado
• Planilha de custos Paraciclos Não Desonerado
LICITAÇÃO 01/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada de engenharia para manutenção, reparação, fornecimento e execução de abrigo de passageiros de ônibus e acessibilidade, na área atendida pelo Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal.
• Aviso de Adiamento de Licitação
• Aviso de Adiamento de Licitação – DODF – 30/06
Chamamento Público n°01/2021
A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, instituída pela ORDEM DE SERVIÇO Nº 09, DE 13 DE JANEIRO DE 2021, informa à todos os interessados acerca do presente Chamamento Público cujo objeto é receber documentos de habilitação e propostas para o credenciamento de empresas com vistas à Locação de imóvel não residencial para acomodar aproximadamente 350 servidores e colaboradores da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (SEMOB/DF, segundo as condições e especificações constantes no Processo SEI-GDF n.º:00090-00035588/2020-49.
Recebimento das Propostas:
Dia: 08/02/2021 até 23/02/2021
Hora: até às 10:00h
Local: SAIN – Setor de Áreas Isoladas Norte – Estação Rodoferroviária de Brasília – Sobreloja – ALA SUL Auditório – Brasília – DF CEP: 70.631-900. Demais informações poderão ser obtidas pelos telefones (61) 3043-0409/3043-0408 ou pelo e-mail: cecon@semob.df.gov.br ou cpl@semob.df.gov.br.
Publicação do Extrato do chamamento público nº 01/2021
Retificação da Publicação do DODF – 08/02
Edital de Chamamento Público n°01/2021
Ata da 1º Sessão do Chamamento Público 001/2021
Chamamento Público n°02/2020
A Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, por intermédio da Comissão Especial de Seleção Pública, instituída pela Portaria nº139 de 10 de setembro de 2020, informa à todos os interessados acerca do presente Chamamento Público cujo objeto é a contratação de empresa para implantação, operação e manutenção do sistema de bicicletas públicas e patinetes públicos compartilhados do Distrito Federal.
Recebimento das propostas:
Dia: 22/02/2021
Hora: 10 horas
Local: SAIN – Setor de Áreas Isoladas Norte – Estação Rodoferroviária de Brasília – Sobreloja – ALA SUL – Brasília – DF CEP: 70.631-900.
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº02/2020 – SEMOB/DF
Publicação DODF – Chamamento
Anexo II – Mapas com as delimitações dos lotes
Anexo III – Dados Operacionais SMAC
Anexo IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO
Anexo V – Declaração Fins Trabalhistas
Anexo VI – Formulário Cadastro
Anexo VII – DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO DECRETO N° 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019
Contrato Anexo VIII- Minuta
Adiamento do prazo para a apresentação de propostas
Caderno de Esclarecimentos
Aviso de Adiamento do Chamamento Público 02/2020
Caderno de Esclarecimentos 2
Aviso de Adiamento do Chamamento Público 02/2020
Regulamentação para o uso de espaço público
Ata da 1º Sessão do Chamamento Público 02/2020
Dispensa de licitação N.º 09/2022
Contratação Emergencial de Serviços continuados de limpeza, conservação e asseio, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, máquinas e insumos necessários, a fim de atender as instalações da Rodoviária do Plano Piloto em Brasília/DF, conforme especificados abaixo:
2 – Publicação do Extrato do Contrato n.º 047872/2022 .
Dispensa de licitação N.º 10/2022
Contratação Emergencial de Serviços continuados de ascensorista, a fim de atender as instalações da Rodoviária do Plano Piloto em Brasília/DF, conforme especificados abaixo:
1 – Contrato n.º 047543/2022 ;
2 – Publicação do Extrato do Contrato n.º 047543/2022 –
Dispensa de licitação N.º 11/2022
Contratação Emergencial de Serviços continuados de vigilância ostensiva com a utilização de armamento não letal e gás de pimenta, diurna e noturna, fixa e móvel com a utilização de patinetes elétricos e mediante o fornecimentos de sistema integrado de captação, armazenamento, transmissão e gestão de evidências digitais das atividades de segurança por câmeras operacionais portáteis do tipo Body cams, incluindo o fornecimento todos os equipamentos, hardwares, softwares, manutenção e acessórios necessários à perfeita execução dos serviços, a serem realizados nas instalações da Rodoviária de Brasília, a fim de atender as instalações da Rodoviária do Plano Piloto em Brasília/DF, conforme especificados abaixo:
Nome
Marcos André Gomes
Email
marcos.gomes@buriti.df.gov.br
RG
20.791523-4
Órgão Expedidor
SSP/DF
CPF
057.822.101-25
Filiação
Nina Josefa Aurora
Data de Nascimento
14/03/1980
Local de Nascimento
Brasília - DF
Sexo
Masculino
Cor
branco
Estado Civil
Solteiro
Endereço
EQNO 5/7 Bloco D casa 851
Região Administrativa
IX - Ceilândia
Telefone
(61)3333-3333
Instrução
Superior completo
Renda
1 a 3 salários
PIS
222.22222.22-2
NIS
8 9999999999 11
Tipo Sanguíneo
O -
Tipo de Deficiência
Deficiência física
Nome Completo
Nina Josefa Aurora
RG
25.990.364-4
Órgão Expedidor
SSP/DF
Telefone
(61) 99192-6791
Email
nina.aurora@tec3.com.br
Endereço Completo
Quadra QNN 9 Conjunto F casa 325
Foto 3x4
RG ou Certidão de Nascimento
CPF
Comprovante de residência
Laudo Médico 01
Laudo Médico 02
Laudo Médico 03
